【導(dǎo)語】工程裝修承攬合同怎么寫?我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了2篇優(yōu)秀的房屋裝修合同范本、樣本和模板,告訴您書寫工程裝修承攬合同在排版和內(nèi)容上有哪些注意事項(xiàng),希望對您有所幫助。
【第1份 】吳疆律師--裝修工程承攬合同范文
xxx商務(wù)大酒店
裝修工程承攬合同
發(fā)包方:xxx商務(wù)大酒店有限責(zé)任公司 (以下簡稱“甲方”)
承攬方: (以下簡稱“乙方”)
根據(jù)甲方裝修工程的需要,依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,在平等互利、友好合作的基礎(chǔ)上,現(xiàn)將xxx商務(wù)大酒店 的裝修工程承包給乙方裝修。為使工程順利進(jìn)行,特簽訂本合同:
一、工程概況
1、工程名稱:xxx商務(wù)酒店裝修工程
2、工程地址:xxx路2號(hào)
3、工程標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
二、承包方式和承包價(jià)格:
工程所需的材料全部由甲方自行采購。本工程總價(jià)款按單價(jià)(大寫) 元/ 計(jì)算(工程總價(jià)款已包含人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、垃圾清理費(fèi)等)。但為了保證質(zhì)量,若施工工程合同外變更和增加項(xiàng)目內(nèi)容而產(chǎn)生的費(fèi)用,由雙方協(xié)商達(dá)成一致執(zhí)行。
三、工程結(jié)算及付款方式:
甲方根據(jù)乙方的工程進(jìn)度確定付款額。
1、
2、
3、
4、
5、
6、工程全部竣工驗(yàn)收后 日內(nèi),支付工程款 萬元,但乙方必須同時(shí)向甲方提供相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票余款 萬元作為工程質(zhì)保金,竣工驗(yàn)收合格 個(gè)月后,如無任何質(zhì)量問題,則一次性支付給乙方。
四、工期要求
乙方應(yīng)編制詳細(xì)的施工進(jìn)度表,工期要求: 年 月 日至 年 月 日,乙方應(yīng)在 日內(nèi)完成。如果由于乙方計(jì)劃不周、組織不力、技術(shù)力量不足,造成工期延誤,每延誤一天,扣乙方合同總價(jià)款 %作為違約金,若使甲方蒙受損失,甲方保留索賠的權(quán)利。乙方無條件退場,工程清零。甲方安排其它班組進(jìn)場施工。工期只準(zhǔn)提前,不得延后。
五、為了保障工程質(zhì)量和施工安全,乙方需向甲方提供甲方認(rèn)可的保險(xiǎn)單,在本工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方退還保險(xiǎn)單。
六、權(quán)利和義務(wù)
1、甲方權(quán)利
a、甲方有權(quán)審查乙方隊(duì)伍組成的合理性,當(dāng)甲方發(fā)現(xiàn)乙方隊(duì)伍中有不適合本工程的工作人員,有提議撤換的權(quán)利
b、甲方有權(quán)對乙方施工的項(xiàng)目進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,責(zé)令整改,其損失部分全部由乙方自行負(fù)責(zé)。
c、當(dāng)發(fā)現(xiàn)乙方不能確保工程進(jìn)度和質(zhì)量以及違反上述各條款時(shí),甲方隨時(shí)清退乙方,乙方限在 天內(nèi)離開工地,不得借故拖延,按完成工作量的 %結(jié)帳。若未經(jīng)甲方允許,乙方無故中途退場,則視為違約,甲方一律不予結(jié)帳。
d、甲方代辦的(比如: )一切費(fèi)用,在乙方承包工程款中扣除。
e、甲方要求:該項(xiàng)工程嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包,一旦發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包屬實(shí),乙方必須無條件退場,此前發(fā)生的一切費(fèi)用不予支付、退還。
2、甲方義務(wù)
⑴甲方為乙方正常施工提供必要條件,如保證水、電的供給,材料的及時(shí)到位等
⑵施工完畢,經(jīng)甲方及相關(guān)職能部門驗(yàn)收合格,對乙方完成的工程量進(jìn)行結(jié)算并按約定付款。
3、乙方權(quán)利 施工完畢,經(jīng)驗(yàn)收合格,要求甲方按合同約定結(jié)算付款。
4、乙方義務(wù)
a、乙方負(fù)責(zé)組建政治素質(zhì)、技術(shù)素質(zhì)合格的職工隊(duì)伍。身體健康無任何傳染疾病、高血壓、心臟病、恐高癥等疾病的人員施工。
b、乙方在施工期間,必須節(jié)約用料,應(yīng)做到長料長用,短料短用,合理調(diào)配,長度超過50cm以上的必須全部用完。若發(fā)現(xiàn)材料遺失、偷工減料、粗制濫造,乙方必須對甲方返工的全部損失給予10倍賠償
c、乙方必須自行辦理職工人身保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)用品、合作醫(yī)療保險(xiǎn)、進(jìn)場施工有關(guān)證件。醫(yī)療福利費(fèi)已包含在承包單價(jià)中。甲方提供的一切設(shè)施設(shè)備,乙方均應(yīng)加倍愛護(hù),若有損壞,照價(jià)賠償。
d、施工期間,乙方必須制訂出安全生產(chǎn)技術(shù)措施,嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程,對施工人員加強(qiáng)安全、防火、防盜教育,制定安全防火措施,確保安全無事故若乙方發(fā)生的人員傷亡、火災(zāi)及其它任何安全事故,全部由乙方自行負(fù)責(zé),與甲方無涉。如給甲方造成損失的,由乙方全額賠償,觸犯國家法律法規(guī)的,按國家有關(guān)規(guī)定接受處罰(乙方必須對進(jìn)場施工人員進(jìn)行意外傷害保險(xiǎn),所有乙方施工人員在施工場地內(nèi)外及上下班途中等發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān))。
e、乙方人員不得在工地私拉、亂接電源,使用燒得快、電熱毯等類似電器,施工現(xiàn)場嚴(yán)禁吸煙。
f、施工期間,乙方應(yīng)當(dāng)防止因施工造成管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響甲方或者他人,如有發(fā)生,必須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償,如乙方未能及時(shí)修復(fù)或賠償,甲方有權(quán)從未支付的工程款中直接扣除,工程款支付完畢的,沒收質(zhì)量保證金。
g、乙方在施工全過程中必須加強(qiáng)對自己員工隊(duì)伍的管理教育。所有人員必須遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度、管理?xiàng)l例,決不允許酗酒、賭博、偷盜、打架斗毆。如有上述現(xiàn)象發(fā)生,甲方將視情節(jié)輕重,處以500—1000元/次的罰金因乙方施工人員違法亂紀(jì),出現(xiàn)的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),并接受國家相關(guān)法規(guī)的處罰。
h、乙方派代表,全權(quán)處理乙方施工中的一切事務(wù)。乙方代表必須常駐現(xiàn)場,并積極配合項(xiàng)目部人員做好各項(xiàng)檢查。有事離開現(xiàn)場必須請假征得同意,安排好工作后方可離開,擅自離開工地者,處以 500 元∕天的罰金。
i、乙方內(nèi)部事務(wù)由乙方自行解決,乙方必須以自己當(dāng)?shù)氐氖┕り?duì)伍為主,進(jìn)場施工的一切手續(xù),由乙方自行辦理,如因手續(xù)不全發(fā)生的后果,乙方自負(fù)。
j、乙方作業(yè)時(shí)必須按有關(guān)規(guī)定做好所有臨時(shí)的安全防護(hù),并系戴好安全帶和安全帽,嚴(yán)格執(zhí)行施工現(xiàn)場的操作安全要求,在水電搭接、器械使用、高架架設(shè)、高空搬運(yùn)、高空作業(yè)等各方面的操作中必須符合相關(guān)的行業(yè)規(guī)范。
k、乙方要遵守國家和地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定,做好施工現(xiàn)場保護(hù)和垃圾清運(yùn)工作施工現(xiàn)場材料不能亂堆、亂碼、亂丟、亂放、要擺放有序,使用合理,保管得當(dāng)垃圾及時(shí)清運(yùn)。
l、為了有利于成品保護(hù),在工程竣工之前,乙方有權(quán)對施工現(xiàn)場采取管理措施,對成品進(jìn)行保護(hù)。已竣工工程未交付甲方驗(yàn)收之前,負(fù)責(zé)施工部位的成品保護(hù),保護(hù)期間發(fā)生損壞,乙方自費(fèi)予以修復(fù)。
m、乙方必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)施工圖上的安全要求規(guī)范進(jìn)行施工,如有篡改和省略有關(guān)安全要求的步驟,一旦經(jīng)甲方現(xiàn)場監(jiān)督和設(shè)計(jì)單位發(fā)現(xiàn),將責(zé)令其全部返工,返工所需的耗費(fèi)由乙方全部負(fù)責(zé)承擔(dān)。
n、乙方在執(zhí)行本合同期間,乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三人造成一切傷、亡、事故,第三人造成的一切傷、亡、事故,其責(zé)任及全部費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等)均由乙方自行承擔(dān)。
o、乙方施工中不得擅自停工,如因技術(shù)原因的需要,必須上報(bào)甲方同意,否則視為惡意怠工,按相關(guān)約定處罰。
p、工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問題,乙方自行維修,所造成的費(fèi)用均由乙方支付。
q、乙方必須具有裝修工程的相應(yīng)資質(zhì),開工前提供復(fù)印件加蓋鮮章。
七、乙方工作內(nèi)容及要求事項(xiàng) 。
八、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gbj300-88)等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。工程施工質(zhì)量分段分次評定(分為三次評定),必須符合現(xiàn)行建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,質(zhì)量等級為優(yōu)良。驗(yàn)收時(shí)按分項(xiàng)工程檢驗(yàn)評定表中基本項(xiàng)目為依據(jù)評定等級。
九、獎(jiǎng)罰措施
1、每個(gè)施工段結(jié)束,必須做到隨做隨清、料盡場清,如不及時(shí)清理,甲方有權(quán)派人清理,發(fā)生人工按20元/小時(shí)計(jì)算,并處500元/次的違約金。
2、乙方必須按照甲方要求工期施工完畢,如乙方造成工期延誤,甲方將處 500—1000 元/天違約金。
3、乙方必須嚴(yán)格按照甲方要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工,如乙方施工質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)收不合格,乙方必須無條件返工,所發(fā)生的人工費(fèi)、材料費(fèi)以及牽連發(fā)生的其它費(fèi)用全部由乙方承擔(dān),并處乙方500—1000元/次的違約金。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆除原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
5、乙方不得將工程轉(zhuǎn)包或部份轉(zhuǎn)包給第三方,否則視為違約,承擔(dān)違約責(zé)任,按工程總造價(jià) 10%支付甲方違約金。
十、其他
1、裝修過程中的所有施工工具及臨時(shí)施工設(shè)備由乙方自備,自行保管,其費(fèi)用已包含在承包單價(jià)中。
2、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方的上下班時(shí)間在工作需要時(shí),按照甲方要求搶工期。
3、施工過程中,乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守施工安全操作規(guī)程,負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全管理,采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保證人員安全,避免甲方房屋和其他財(cái)產(chǎn)的損失。
4、乙方在施工中不得侵占公共空間,不得損害公共部位的設(shè)施。裝修期間由乙方人員所引起的所有民事、刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。
5、施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定、安全保質(zhì)、按期完成本協(xié)議約定的工程內(nèi)容。
十一、本協(xié)議未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方商定后再行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十二、甲乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議,可協(xié)商解決協(xié)商不成,可依法向 區(qū)人民法院提起訴訟。
十三、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,雙方簽字(或蓋章)后生效,賬目結(jié)清后自行失效。
甲方:(簽章) xxx商務(wù)大酒店 乙方(簽章)
代表 代表:
電話: 電話:
日期: 日期:
【第2份 】裝飾裝修工程承攬合同范本
委托單位(甲方)
承攬單位(乙方)
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________.
2.工程地點(diǎn):__________________________________.
3.承包范圍:參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整,大寫金額:圓整(附報(bào)價(jià)清單)
二、施工時(shí)間
工程期限日,時(shí)間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會(huì)議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、工程款付款方式如下:
付款時(shí)間
付款百分比
金額
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他:
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗(yàn)收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會(huì)申請仲裁。
委托方(甲方)承攬單位(乙方)
代表人:代表人: